×

Prodotti

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La merce è sempre venduta secondo le condizioni di vendita di seguito elencate. Il cliente rinuncia quindi ad eventuali proprie condizioni di acquisto. Consideriamo infatti le condizioni di vendita parte accessoria alla qualità del nostro prodotto, che il Cliente accetta scegliendo lo stesso. Eventuali deroghe alle presenti condizioni devono essere concordate con contratto personalizzato fra la nostra direzione e quella della ditta compratrice.
 
2. Le nostre offerte si intendono senza impegno e gli eventuali ordini, anche se conclusi dai nostri Agenti o rappresentanti, non potranno essere considerati definitivi, se non dopo la nostra regolare accettazione scritta.
 
3. Valgono in ogni caso le nostre conferme d’ordine, che il cliente deve controllare ed eventualmente contestare entro 3 giorni dalla ricezione della conferma d’ordine stessa, che la nostra azienda invia a mezzo posta elettronica.
 
4. I termini convenuti per le consegne non sono impegnativi. Un eventuale ritardo non porterà a dar luogo, da parte dell’ acquirente, all’annullamento dell’ordinazione, né tanto meno a pretese di rifusione dei danni ed interessi. Ad ogni modo la decorrenza dei termini di consegna avrà inizio dopo che l’ordine sarà stato chiarito e perfezionato in ogni sua parte con la nostra conferma. La decorrenza dei termini si intende inoltre prorogata se il cliente non fornisce in tempo utile quanto stabilito dal contratto, se il cliente non effettua regolarmente i pagamenti, o se insorgono cause indipendenti dalla nostra volontà, compresi eventuali ritardi dei nostri fornitori.
 
5. La nostra ditta potrà sospendere in qualunque momento l’ esecuzione della fornitura, o cambiare i termini di pagamento convenuti, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del cliente.
 
6. I prezzi di fatturazione sono quelli indicati sulla conferma d’ ordine. Potranno variare solo in caso di dimostrabili aumenti delle materie prime o dei costi di manodopera, e comunque il cliente sarà informato immediatamente della variazione dei prezzi stessi, e gli sarà spedita una nuova conferma d’ordine. Il cliente potrà annullare gli ordini degli articoli non ancora entrati in produzione.
 
7. Tutta la merce viaggia a rischio del Committente, anche se trattasi di fornitura assunta con la condizione di resa franco destino, non rispondiamo quindi di alcun reclamo, né per mancanza di peso, né per avarie che possono essere avvenute durante il trasporto od al momento dello scarico; di ciò saranno responsabili i vettori verso i quali il destinatario dovrà svolgere le pratiche del caso, prima del ritiro della merce.
 
8. Nel caso che il cliente o un vettore incaricato dal cliente stesso si occupi del trasporto (merce resa ex-works), la consegna della merce si intende eseguita all’avviso di merce pronta che faremo a mezzo posta elettronica. Avvenuta la consegna i rischi sui materiali si trasferiscono al cliente. Ci riserviamo di addebitare al cliente stesso eventuali spese di magazzinaggio o altro, trascorsi dieci giorni dalla consegna senza che il cliente abbia provveduto a ritirare la merce stessa.
 
9. La produzione è controllata statisticamente applicando, per la modalità di sicurezza e funzionamento, il metodo UNI 4842-66. Campionamento semplice con la LQA 1% grado di severità normale, tranne per quanto diversamente prescritto da specifiche norme di prodotto. Gli eventuali difetti dei materiali, anche se a noi imputabili, e da noi riconosciuti, daranno diritto alla sola sostituzione della merce difettosa nel più breve tempo possibile. Resta escluso ogni indennizzo per danni diretti ed indiretti di qualsiasi specie.
 
10. Restituzioni non concordate saranno considerate arbitrarie, e non accettate se non concordate ed autorizzate dal ufficio commerciale.
 
11. I disegni ed altre caratteristiche tecniche contenute nel catalogo possono subire modifiche senza preavviso. Suggeriamo inoltre ai nostri clienti di contattare il nostro ufficio tecnico per avere le tolleranze specifiche degli articoli utilizzati, qualora questi dovessero fare parte di accoppiamenti critici. I disegni sono di nostra proprietà e non possono essere trasmessi a terzi senza la nostra autorizzazione.
 
12. I reclami dovranno esserci presentati entro otto giorni dal ricevimento della merce.
 
13. Qualsiasi contestazione non giustifica il rifiuto al pagamento nei termini convenuti.
 
14. Eventuali scioperi, guerre, epidemie, mancanza o deficienza di vagoni o di noli, interruzioni ferroviarie, scarsità dei materiali, guasti a macchinari e quante altre cause potessero obbligarci all’arresto totale o parziale del lavoro nelle nostre officine, si intenderanno come casi di forza maggiore che autorizzeranno la sospensione dell’esecuzione dei contratti.
 
15. La merce resta di proprietà della E.M.C. Colosio S.p.A. fino al pagamento totale della stessa.
 
16. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato, per contanti netto, alla scadenza convenuta, alla nostra sede di Provaglio d’Iseo (BS) via Ugo La Malfa n. 4. Non sono autorizzati sconti o deduzioni non concordati con il nostro ufficio commerciale. Trascorso il limite stabilito, decorrerà senza bisogno di avviso o di messa in mora, l’interesse calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente, maggiorato di 5 punti percentuali. Tanto vale anche in caso di pagamenti parziali. Il mancato pagamento totale o parziale causerà la sospensione delle dilazioni di pagamento, e dell’ eventuale evasione di ordini in corso, senza alcuna possibile pretesa del Committente.
 
17. Non si accettano in alcun caso addebiti di alcun genere. Eventuali sconti, deduzioni, risarcimenti concordati saranno regolati tramite nota d’accredito emessa da noi.
 
18. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Brescia.